※ 引述《Fatsnow (十住大乘功)》之銘言： : ※ 引述《caelor (聰明笨小孩)》之銘言： : : 建議還是以合約為重，尤其是這一兩年物價波動劇烈。如果合約沒有訂定物價補貼款， : : 那廠商就難過了。題外話，逾期多天，我第一個想到的是罰款XD : : 同意，除非合約有明定哪些項目可以追加工期，例如颱風或選舉 : 先謝謝兩位前輩指導，我第一題沒說很清楚 : 情形是廠商違約，契約中有訂定因物價波動調整給付款的事宜 : 但是物價波動這件是在廠商逾期後才發生，所以想問的是逾期 : 階段內物價上漲導致給付款變多這件事，是否能歸責於廠商？ 100% 可歸責於廠商 , 這種物價上漲算是工期延誤的連帶責任 , 廠商自己解決 但並非完全無法妥協 , 完全端看甲乙雙方的談判 我們做生意不是每個銅板都在那數得精細 , 如何找到彼此利益的最大值才重要 因為假使一旦廠商倒閉或其他原因造成工期停擺 甲方停滯的現金之利息滾來滾去也很可觀 在生意上 , 籌碼沒有永遠只在哪一邊的 : 另外再加問兩題(請原諒毫無經驗的菜鳥) : 1.廠商施工期間遇到村民抗議導致工程無法進行，申請停工 : 直至與村民調解完成？若是答應是否有犯法之嫌？ 廠商這麼做的原因在於 A. 這種事 100% 就是協調金額不成 , 如果每個村民發 10 億保證全部閉嘴 廠商通常有兩種做法 a. 與居民協調後用金錢黑道白道等方式解決 , 通常是以金錢 , 除非雙方差距過大 b. 提請技師公會或其他機構以第三者身分鑑定後再提報仲裁 但是 b. 成本相當大 , 這種處理方式會使得中途無法施工 , 得勒令停工 完工日期每延誤一天一般來說合約規範就是總工程款的千分之 3 ~ 7 金額之大 , 廠商必定非常頭疼 but 這情況營造廠肯定是司空見慣不足為奇 如果廠商有提出停工申請 , 甲方竟然答應 , 那絕對是甲方太菜了 或是甲方為政府單位 , 與乙方間有利益往來 ( 所以公家工程常常可停很久 ) 如果工地有居民抗議或索賠都需要停工好好解決 , 95% 的工程都可以中斷 : 2.A廠商由公開方式取得我們單位的工程標案，但由於A廠商欠 : B廠商錢，所以B廠商向法院申請扣留A廠商向我們繳納的保證 : 金，是否得聽法院的話乖乖扣留？或者有其他解法？ 照理說是這樣 , 但這不是業界的常態 業界常態是 , 假設 A 的工程款尚有100萬在我們這未支付 法院來函請求到案說明扣押狀態 我們會跟法院說沒有錢扣在這嚕 , 相當抱歉 然後私下跟 A 廠商協調 , 我們只給你 70 萬的工程款 , 然後幫你保密 這筆錢便不以支票支付 , 全現金 : 先謝謝回答 -- ◣██◣◣◣◣◣◣██◣◣◣ ◣██◣◣◣◣◣◣██◣◣██◣◣██◣ ◥█████◥███████ ████████████████████ ██ ███▅██▆▆███◣██▆▆◥█████▆▆██████▆▆ ▂ ◥█ ◥█◥█◥█▆▆◥███◥█▆▆ ◥█ ◥█▆▆◥█◥█◥▆▆█▕█ --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.84.154 ※ 編輯: TKelevens 來自: 61.230.84.154 (03/03 23:29)