※ 引述《Fatsnow (十住大乘功)》之铭言： : ※ 引述《caelor (聪明笨小孩)》之铭言： : : 建议还是以合约为重，尤其是这一两年物价波动剧烈。如果合约没有订定物价补贴款， : : 那厂商就难过了。题外话，逾期多天，我第一个想到的是罚款XD : : 同意，除非合约有明定哪些项目可以追加工期，例如台风或选举 : 先谢谢两位前辈指导，我第一题没说很清楚 : 情形是厂商违约，契约中有订定因物价波动调整给付款的事宜 : 但是物价波动这件是在厂商逾期後才发生，所以想问的是逾期 : 阶段内物价上涨导致给付款变多这件事，是否能归责於厂商？ 100% 可归责於厂商 , 这种物价上涨算是工期延误的连带责任 , 厂商自己解决 但并非完全无法妥协 , 完全端看甲乙双方的谈判 我们做生意不是每个铜板都在那数得精细 , 如何找到彼此利益的最大值才重要 因为假使一旦厂商倒闭或其他原因造成工期停摆 甲方停滞的现金之利息滚来滚去也很可观 在生意上 , 筹码没有永远只在哪一边的 : 另外再加问两题(请原谅毫无经验的菜鸟) : 1.厂商施工期间遇到村民抗议导致工程无法进行，申请停工 : 直至与村民调解完成？若是答应是否有犯法之嫌？ 厂商这麽做的原因在於 A. 这种事 100% 就是协调金额不成 , 如果每个村民发 10 亿保证全部闭嘴 厂商通常有两种做法 a. 与居民协调後用金钱黑道白道等方式解决 , 通常是以金钱 , 除非双方差距过大 b. 提请技师公会或其他机构以第三者身分监定後再提报仲裁 但是 b. 成本相当大 , 这种处理方式会使得中途无法施工 , 得勒令停工 完工日期每延误一天一般来说合约规范就是总工程款的千分之 3 ~ 7 金额之大 , 厂商必定非常头疼 but 这情况营造厂肯定是司空见惯不足为奇 如果厂商有提出停工申请 , 甲方竟然答应 , 那绝对是甲方太菜了 或是甲方为政府单位 , 与乙方间有利益往来 ( 所以公家工程常常可停很久 ) 如果工地有居民抗议或索赔都需要停工好好解决 , 95% 的工程都可以中断 : 2.A厂商由公开方式取得我们单位的工程标案，但由於A厂商欠 : B厂商钱，所以B厂商向法院申请扣留A厂商向我们缴纳的保证 : 金，是否得听法院的话乖乖扣留？或者有其他解法？ 照理说是这样 , 但这不是业界的常态 业界常态是 , 假设 A 的工程款尚有100万在我们这未支付 法院来函请求到案说明扣押状态 我们会跟法院说没有钱扣在这噜 , 相当抱歉 然後私下跟 A 厂商协调 , 我们只给你 70 万的工程款 , 然後帮你保密 这笔钱便不以支票支付 , 全现金 : 先谢谢回答 -- ◣██◣◣◣◣◣◣██◣◣◣ ◣██◣◣◣◣◣◣██◣◣██◣◣██◣ ◥█████◥███████ ████████████████████ ██ ███▅██▆▆███◣██▆▆◥█████▆▆██████▆▆ ▂ ◥█ ◥█◥█◥█▆▆◥███◥█▆▆ ◥█ ◥█▆▆◥█◥█◥▆▆█▕█ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.84.154 ※ 编辑: TKelevens 来自: 61.230.84.154 (03/03 23:29)