※ 引述《caelor (聰明笨小孩)》之銘言： : ※ 引述《TKelevens (全面挑戰)》之銘言： : : 請參照合約 : : 若合約為總價承攬或已列出工項單價以實做實算計 , 且未訂定物價波動之加減帳 : : 那麼甲方並無義務支付乙方增加之成本 : 建議還是以合約為重，尤其是這一兩年物價波動劇烈。如果合約沒有訂定物價補貼款， : 那廠商就難過了。題外話，逾期多天，我第一個想到的是罰款XD : : 不能 , 日曆天就是日曆撕一張算一天 , 沒有任何一天不算 : 同意，除非合約有明定哪些項目可以追加工期，例如颱風或選舉 先謝謝兩位前輩指導，我第一題沒說很清楚 情形是廠商違約，契約中有訂定因物價波動調整給付款的事宜 但是物價波動這件是在廠商逾期後才發生，所以想問的是逾期 階段內物價上漲導致給付款變多這件事，是否能歸責於廠商？ 另外再加問兩題(請原諒毫無經驗的菜鳥) 1.廠商施工期間遇到村民抗議導致工程無法進行，申請停工 直至與村民調解完成？若是答應是否有犯法之嫌？ 2.A廠商由公開方式取得我們單位的工程標案，但由於A廠商欠 B廠商錢，所以B廠商向法院申請扣留A廠商向我們繳納的保證 金，是否得聽法院的話乖乖扣留？或者有其他解法？ 先謝謝回答 -- 即使局勢危亂，慕少艾必須悠閒不亂 即使各方壓力，慕少艾必須不改樂觀 如今，淒涼的悲鳴迴響四方..又一次，面對死亡陰影襲來.. 他，再也沒辦法強撐歡顏。 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.70.24.44 ※ 編輯: Fatsnow 來自: 219.70.24.44 (03/03 22:45)